Цена Контракта и порядок расчётов

6.1. Цена Контракта составляет ________, без НДС: НДС не предусмотрен на основании ____________/ с НДС: в том числе НДС _____ %, что составляет _______ (далее - цена Контракта).

Цена Контракта включает в себя вознаграждение Подрядчика, стоимость всех работ, предусмотренных Контрактом, в том числе расходы по доставке материалов, стоимости материалов, транспортных расходов, расходов на доставку и погрузо-разгрузочные работы и прочих возможных затрат Подрядчика, необходимых для надлежащего и полного исполнения Контракта и надлежащей эксплуатации Объекта, трудозатраты, накладные расходы, непредвиденные затраты, командировочные расходы, страховые взносы, все обязательные налоги, пошлины, сборы, отчисления, и прочие возможные работы и затраты, необходимые для надлежащего исполнения Контракта, в том числе расходы по содержанию строительной площадки до сдачи работ Заказчику в полном объёме. Все риски связанные с подрядными работами, в том числе удорожание строительных материалов и оборудования, инфляционные риски являются расходами Подрядчика и компенсируются за счёт непредвиденных затрат.

Цена Контракта является твёрдой и определена на весь срок действия Контракта.

Источник финансирования: местный бюджет.

6.2. Оплата по Контракту производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в срок не более чем в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания Сторонами Контракта документа о приёмке всего объёма Работ, предусмотренного Контрактом, без замечаний и претензии Заказчика и / или контрольных органов и / или организации, осуществляющей строительный контроль при выполнении работ по Контракту.

6.3. Основанием для расчёта за выполненные работы являются:

- Формы КС-2, определяющая объёмы фактически выполненных работ;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Формы КС-3, определяющая стоимость фактически выполненных работ;

- Сертификаты, паспорта на применяемые материалы и оборудование;

- Счёт и счёт-фактура Подрядчика.

6.4. Подрядчик обязуется самостоятельно организовать доставку Заказчику счетов, счетов-фактур, актов о приёмке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, других документов, предусмотренных Контрактом, заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку адресату указанных документов. В случае несвоевременной доставки до Заказчика указанных документов Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременное выполнения встречных обязательств, в том числе несвоевременную оплату по контракту.

6.5. В случае изменения своего расчётного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счёт несёт Подрядчик.

6.6. Оплата Контракта может быть осуществлена Заказчиком путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

6.7. Цены Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёма работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

6.8. По предложению Заказчика объем работ, предусмотренный Контрактом, может быть уменьшен или увеличен в соответствии с подп. б п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный Контрактом объем работы может быть уменьшен или увеличен по предложению Заказчика не более чем на 10 %. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы (согласно сметы на работы), но не более чем на 10 % цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

6.9. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объёма работы, предусмотренных Контрактом. В данном случае цена контракта подлежит пересчёту Согласно Методики, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1090.

6.10. Неучтенные затраты, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы по содержанию строительной площадки до полной сдачи выполненных работ по Контракту, оплате Заказчиком не подлежат. Такие затраты оплачиваются Подрядчиком за свой счет или в счет непредвиденных затрат.

Ответственность сторон

7.1. Стороны за нарушение положений Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее выполнение принятых им на себя обязательств по Контракту, в том числе если обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, включая дефекты (недостатки) в процессе дальнейшей эксплуатации результата выполненной работы.

7.3. Наличие дефектов (недостатков), порядок и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Рекламационным актом. При отказе Подрядчика от составления и подписания Рекламационного акта, на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных и/или невыполненных работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию и составить односторонний акт, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.

7.4. Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счёт. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц за счёт Подрядчика.

7.5. В случае выявлений некачественности выполнения работ Заказчиком, организацией осуществляющей контроль (при наличии таковой), органом осуществляющим надзор за работами, иным компетентным органом и/или организацией, в случае выявления фактов несоответствия результатов выполненных работ требованиям законодательства, ГОСТов, СНиПов, и иных нормативно-правовых актов РФ, нормам законодательства Новосибирской области, в том числе и при контроле и надзоре за гарантийными обязательствами, Заказчик имеет право потребовать уплаты штрафа.

Требование Заказчика об уплате штрафа подлежит исполнению в течение 7 календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063 в размере: 10 % Цены Контракта, что составляет фиксированную сумму в размере ______________.

7.6. В случае нарушения сроков выполнения работ по Контракту, сроков устранения дефектов (недостатков), указанных в Рекламационном акте и иных сроков, установленных Контрактом или Сторонами в иных документах, в том числе и гарантийных обязательств, Заказчик имеет право требовать взыскания с Подрядчика пеню (неустойку). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определённом в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Срок исполнения обязательств по Контракту является существенным условием для Сторон и подлежит неукоснительному исполнению Подрядчиком.

7.7. В случае нарушения Заказчиком порядка расчётов, предусмотренных Контрактом, и сроков соответствующих платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню (неустойку), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта Уплата неустойки осуществляется на основании письменной претензии Подрядчика.

За нарушение Заказчиком иных положений Контракта, помимо несвоевременного исполнения расчётов по Контракту, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере:2,5 % Цены Контракта, что составляет фиксированную сумму в размере _____________.

7.8. Возмещение расходов и причинённых убытков не освобождают виновную Сторону от выполнения обязательств по Контракту.

7.9. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

7.10. Убытки (ущерб) Заказчика, понесённые им в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки. Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

Срок действия Контракта

8.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2017 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами принятых по Контракту обязательств.

Разрешение споров

9.1. В случае предъявления Заказчиком Подрядчику требований по уплате штрафных санкции по Контракту, Заказчик вправе из сумм, подлежащих оплате, удержать суммы штрафных санкций, которые Подрядчик обязан уплатить за допущенные нарушения условий Контракта.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, в одностороннем порядке в случаях, установленных Контрактом и нормами действующего законодательства или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.5.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

9.5.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 7 (семь) календарных дней;

9.5.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 7 (семь) календарных дней;

9.5.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.5.5. установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.5.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);

9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ), в понимании Контракта под настоящим случаем понимается просрочка в выполнении любого из обязательств предусмотренного Контрактом более чем 10 календарных дней;

9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.13. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путём ведения переговоров, достигнутые договорённости фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае недостижения согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в установленном порядке.

9.14. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.15. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации - Стороны Контракта или иным надлежащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчёт; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства РФ, перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

9.16. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 7 (семь) календарных дней с момента получения или с момента когда адресат должен получить претензию направленную заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.17. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

9.18. Ответ на претензию даётся в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, номер и дата платёжного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе от удовлетворения претензии - мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов.

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платёжное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражном суде Новосибирской области.