ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА. 7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта.

7.2. Способ обеспечения исполнения контракта выбирается участником аукциона самостоятельно и может быть в виде:

- безотзывной банковской гарантии, выданной банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

- внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в размере обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму _______________ руб., что составляет 5% начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в Извещении о проведении открытого аукциона. Подрядчик обязан представить оригинал банковской гарантии Заказчику в течение 1 рабочего дня с момента заключения настоящего контракта.

7.3. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным (закончило своё действие) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту, оформленное на тех же условиях и в том же размере.

7.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, возвращаются Исполнителю, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки выполненных работ.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество, используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и правилами;

– выполнение всех работ в полном объеме и в установленные сроки;

устранение всех недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в период гарантийной эксплуатации, за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц;

8.2. Гарантийный срок на качество выполненных Работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте начинается с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и составляет 36 месяцев.

Если в течение гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания Работ по устранению недостатков (дефектов). Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на объект для проведения Работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подрядчик в течение срока указанного в Рекламационном акте не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия, конструкции, системы и /или оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого Исполнителя с последующим возмещением Заказчику Подрядчиком понесенных затрат.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта обнаруженных недостатков для их подтверждения, Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Тверской области.

8.3. Ущерб, нанесенный Объекту, оборудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гарантийного срока возмещается за счет виновных лиц.

8.4. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере не менее одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Расчёт пени осуществляется Заказчиком по формуле, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере ______ рублей ____ копеек, что составляет 10 % цены контракта.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере ______ рублей ___ копеек, что составляет 2,5 % цены контракта.

9.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту и возмещения убытков другой стороне.